• 商务中心
  • 项目推介
  • 经贸信息
  • 人才交流
  • 科技成果转让
  • 业务合作
  • 区域联合
  • 投资融资
  • 党建工作
  • 贝斯特全球最奢华老虎机平台党支部工作
  • 企业党建活动
  • 党建学习交流
  • 衡商风采
  • 会员介绍
  • 经验交流
  • 名人名企
  • 法律政策
  • 政策解读
  • 法律案例
  • 服务平台
  • 会员中心
  • 入会须知
  • 会费标准
  • 会员管理
  • 首页登录文化
  • 首页登录概况
  • 历史变革
  • 名人轶事
  • 区域文化
  • 法律政策
    Legal policy
  • 政策解读
  • 法律案例
  • 服务平台
  • 法律案例 当前位置:法律政策 >> 法律案例

    劳务分包合同纠纷

    律师观点分析

    20154月原告应被告邀请做X项目邀请,承接X项目的劳务分包工作,在原告开工之前,被告已经做了其他地块的景观工程(样板房),后原、被告签订了《X地块景观土建施工劳务合同》,合同约定:工程地点为X2-7地块;工程内容:场地平整、夯实、人工挖土方、钢筋绑扎、混凝土垫层浇筑、砖砌体、抹灰、地面铺装、井盖提升、围墙铺砖等;被告进度款按每月完成工程量的80%支付,工程完成后支付到95%,甲方验收合格后工程质量保修期满一年后,无任何质量问题,尾款一次性付清;工期2015年4月27日至2015年7月30日(工期以实际为准)。2015年4月起,原告安排工人毛贻栋带人开始施工,2015年5月开始做基础部分,被告进度款也及时下发。2015年6月因被告提供的混凝土无法按计划到达工地致使进度延期,2015年7月恢复施工直至8月基础部分才基本完成。2015年9月因水电班组与被告公司项目经理发生矛盾,水电部分就由原告出工人采取计日工的形式做水电工程。2015年10月原告按被告要求完成项目的基本建设,原告要求被告按工程完成后支付到95%约定的工程款,被告以多种理由不予支付。

    本案中,被告认可《X2-7地块景观土建施工劳务合同》,可以原告施工完毕,同意调解。

    最终,被告同意一次性支付原告工程款X元。

    案例内容出自:华律网



    公众微信号



    公众微信号

    地址:天津市河西区怒江道7号万德科技园2号楼2层(北江路这个门进) 邮箱:hengjincc2013@163.com 电话:022-28219380 技术支持:创新科技 津ICP备19008628号-1